Обратите внимание!
* В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.* Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.
Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!
* Задайте вопрос через форму (внизу статьи), либо через онлайн-чат .* Позвоните на горячую линию: - -
ДОГОВОР ПОДРЯДА
_________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие виды работ: _________________________________________. Работы выполняются из материалов Заказчика.
1.2. Стоимость работ определяется согласно смете (Приложение № 1).
2. Обязательства сторон
2.1. Заказчик обязуется:
- обеспечить Подрядчика следующими материалами: ________________________________;
- обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, включающие в себя: ________________________________.
2.2. Подрядчик обязуется:
- произвести указанные работы за свой риск;
- обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения;
- обеспечить сохранность передаваемого в соответствии с п.2.1 имущества на весь период выполнения работ.
3. Срок действия договора и порядок расчетов
3.1. Договор вступает в действие с момента передачи материалов Подрядчику на основании двухстороннего акта сдачи-приемки (Приложение № 2).
3.2. Срок исполнения: «__»________ 20__ г.
3.3. Оплата работ производится в ____ -дневный срок с момента их выполнения путем ____________________________.
3.4. Заказчик уплачивает Подрядчику за выполненные работы _________ рублей.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.
4.2. За просрочку исполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере ____ от сметной стоимости работ за каждый день просрочки, но не более общей стоимости работ.
4.3. При досрочном одностороннем расторжении договора виновная сторона уплачивает другой стороне штрафную неустойку в сумме _____ рублей, не исключающей возможность предъявления иска о взыскании убытков.
4.4. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде.
5. Особые условия
5.1. По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний акт сдачи-приемки работ (Приложение № 3).
5.2. По окончании работ неиспользованные материалы и предоставленное в соответствии с п.2.1 имущество возвращается Заказчику в том состоянии, в котором были переданы ранее для производства работ.
5.3. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
5.4. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться гражданским законодательством РФ.
6. Адреса и банковские реквизиты сторон:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
М.П.
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
М.П.
